{"id":2918,"date":"2024-08-29T17:07:34","date_gmt":"2024-08-29T20:07:34","guid":{"rendered":"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/?p=2918"},"modified":"2024-09-25T17:42:23","modified_gmt":"2024-09-25T20:42:23","slug":"tjpb-empresa-e-condenada-a-pagar-r-15-mil-de-dano-moral-por-atraso-na-entrega-de-imovel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/?p=2918","title":{"rendered":"TJPB \u2013 EMPRESA \u00c9 CONDENADA A PAGAR R$ 15 MIL DE DANO MORAL POR ATRASO NA ENTREGA DE IM\u00d3VEL"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2919\" src=\"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/1-53-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/1-53-300x300.jpg 300w, https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/1-53-1024x1024.jpg 1024w, https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/1-53-150x150.jpg 150w, https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/1-53-768x768.jpg 768w, https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/1-53.jpg 1080w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/> <img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2920\" src=\"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/2-53-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/2-53-300x300.jpg 300w, https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/2-53-1024x1024.jpg 1024w, https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/2-53-150x150.jpg 150w, https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/2-53-768x768.jpg 768w, https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/2-53.jpg 1080w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/> <img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2921\" src=\"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3-52-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3-52-300x300.jpg 300w, https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3-52-1024x1024.jpg 1024w, https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3-52-150x150.jpg 150w, https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3-52-768x768.jpg 768w, https:\/\/marcelcolares.adv.br\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3-52.jpg 1080w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>A empresa PLANC \u2013 Tarsila do Amaral Empreendimentos Imobili\u00e1rios foi condenada pela Terceira C\u00e2mara C\u00edvel do Tribunal de Justi\u00e7a da Para\u00edba ao pagamento de indeniza\u00e7\u00e3o, a t\u00edtulo de danos morais, no valor de R$ 15 mil, decorrente do atraso injustificado na entrega de um im\u00f3vel. O caso foi julgado na Apela\u00e7\u00e3o C\u00edvel n\u00ba 0843700-78.2021.8.15.2001, da relatoria da desembargadora Maria das Gra\u00e7as Morais Guedes.<\/p>\n<p>No Primeiro Grau, a empresa foi condenada a devolver a integralidade do valor pago pelo promovente, qual seja de R$ 370.974,68, bem como a pagar multa de 10%, a ser calculada sobre o valor pago pelo autor.<\/p>\n<p>Conforme consta no processo, a entrega do bem estava prevista para o dia 31\/12\/2018, tendo sido estipulado o prazo fatal em junho de 2019, j\u00e1 contabilizada a toler\u00e2ncia de 180 dias. No entanto, as obras relativas ao empreendimento apenas foram finalizadas em setembro de 2021.<\/p>\n<p>A empresa atribui a responsabilidade pelo atraso na obra ao pr\u00f3prio adquirente, que deixou de pagar as parcelas do contrato.<\/p>\n<p>Na an\u00e1lise do caso, a relatora do processo destacou que o atraso de mais de dois anos para a entrega do bem caracteriza falha na presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o, a teor do que disp\u00f5e o artigo 14, caput e \u00a7 1\u00ba do C\u00f3digo de Defesa do Consumidor.<\/p>\n<p>&#8220;De acordo com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justi\u00e7a, o mero atraso na entrega do im\u00f3vel \u00e9 incapaz de gerar abalo moral indeniz\u00e1vel, sendo necess\u00e1ria a exist\u00eancia de uma consequ\u00eancia f\u00e1tica capaz de acarretar dor e sofrimento indeniz\u00e1vel por sua gravidade. Todavia, quando o atraso foi excessivo, a jurisprud\u00eancia admite o arbitramento de indeniza\u00e7\u00e3o&#8221;, frisou a relatora.<\/p>\n<p>Da decis\u00e3o cabe recurso.<\/p>\n<p>Fonte: Tribunal de Justi\u00e7a do Estado de Para\u00edba<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>#DanoMoral #Justi\u00e7aImobili\u00e1ria #EntregaDeIm\u00f3vel #TJPB #ResponsabilidadeEmpresarial #DireitosDoConsumidor #Indeniza\u00e7\u00e3o<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A empresa PLANC \u2013 Tarsila do Amaral Empreendimentos Imobili\u00e1rios foi condenada pela Terceira C\u00e2mara C\u00edvel do Tribunal de Justi\u00e7a da Para\u00edba ao pagamento de indeniza\u00e7\u00e3o, a t\u00edtulo de danos morais, no valor de R$ 15 mil, decorrente do atraso injustificado na entrega de um im\u00f3vel. O caso foi julgado na Apela\u00e7\u00e3o C\u00edvel n\u00ba 0843700-78.2021.8.15.2001, da relatoria da desembargadora Maria das Gra\u00e7as Morais Guedes. No Primeiro Grau, a empresa foi condenada a devolver a integralidade do valor pago pelo promovente, qual seja de R$ 370.974,68, bem como a pagar multa de 10%, a ser calculada sobre o valor pago pelo autor. Conforme consta no processo, a entrega do bem estava prevista para o dia 31\/12\/2018, tendo sido estipulado o prazo fatal em junho de 2019, j\u00e1 contabilizada a toler\u00e2ncia de 180 dias. No entanto, as obras relativas ao empreendimento apenas foram finalizadas em setembro de 2021. A empresa atribui a responsabilidade pelo atraso na obra ao pr\u00f3prio adquirente, que deixou de pagar as parcelas do contrato. Na an\u00e1lise do caso, a relatora do processo destacou que o atraso de mais de dois anos para a entrega do bem caracteriza falha na presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o, a teor do que disp\u00f5e o artigo 14, caput e \u00a7 1\u00ba do C\u00f3digo de Defesa do Consumidor. &#8220;De acordo com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justi\u00e7a, o mero atraso na entrega do im\u00f3vel \u00e9 incapaz de gerar abalo moral indeniz\u00e1vel, sendo necess\u00e1ria a exist\u00eancia de uma consequ\u00eancia f\u00e1tica capaz de acarretar dor e sofrimento indeniz\u00e1vel por sua gravidade. Todavia, quando o atraso foi excessivo, a jurisprud\u00eancia admite o arbitramento de indeniza\u00e7\u00e3o&#8221;, frisou a relatora. Da decis\u00e3o cabe recurso. Fonte: Tribunal de Justi\u00e7a do Estado de Para\u00edba &nbsp; #DanoMoral #Justi\u00e7aImobili\u00e1ria #EntregaDeIm\u00f3vel #TJPB #ResponsabilidadeEmpresarial #DireitosDoConsumidor #Indeniza\u00e7\u00e3o &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2918","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sem-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2918","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2918"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2918\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2922,"href":"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2918\/revisions\/2922"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2918"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2918"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marcelcolares.adv.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2918"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}